合同的签署可以规范婚姻关系，保障夫妻双方的权益，合同是为了解决执行过程中可能出现的变数和不确定性，以保证各方的利益不受损害，吾爱文书网小编今天就为您带来了简单的安装合同7篇，相信一定会对你有所帮助。
简单的安装合同篇1
建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程实际情况，经双方友好协商，达成以下协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：±0.000以上钢结构工程、彩钢板工程，不包括任何土建、水、电、暖、门、窗、消防及防火涂料工程。
四、承包方式：包工包料
五、合同总价款： 大写： 元整;小写： ￥： 元整。
六、付款方式
1、甲方在合同签订后大写： 万元，小写： ￥： 元整;
2、主钢构进入工地日内，甲方付乙方工程进度款，大写： 万元整，小写：￥： 元整;
3、钢构安装完毕、屋面板或墙面板进入工地付乙方工程进度款：大写： 万元整，小写：￥： 元整;
4、工程竣工验收后日内，甲方付乙方工程验收款：大写： 万元整，小写：￥： 元整。
七、工期与质量
1、工期：甲方预付工程款到乙方账上起工期天，制作工期天，进入现场安装天(有效工作日)内安装完毕，不可抗力或遇四级以上风及雨雪天气工期顺延。
2、工程质量按国家现行钢构施工验收规范及设计要求执行，钢板、型钢及彩钢板正负公差在规范许可范围内。
3、乙方对所施工的工程自双方验收合格壹年内免费保修，发生费用由乙方承担，保修期满后乙方对该工程负责终身维护，基本材料费用及人工费由甲方负责。
八、双方工作
1、甲方派驻工地代表一位，并为乙方提供便利的施工条件;负责施工现场的“三通一平”、乙方施工人员食宿地方、协调地方关系等;甲方所在地各行政部门的不合理收费或当地群众无理取费，均由甲方负责处理并承担其全部费用。
2、乙方派驻工地代表一位，负责与土建方沟通并与甲方代表一同对本工程施工质量进行全程监控，直至本工程通过竣工验收。
3、在施工过程中，如甲方工程变更，必须以甲方、乙方代表共同签字为依据，最终以实际增减工程量决算。
九、违约责任
1、甲方不按合同约定日期和金额付款即视为违约，乙方有权停工，除工期顺延外，甲方承担乙方停工损失，甲方按合同总金额的1%支付日违约金，乙方不能按期竣工即视为违约，乙方支付合同总金额的1%做为日违约金;以上违约金累计计算。
2、乙方施工完毕后即通知甲方进行验收(时间自乙方正式通知甲方七日内)，甲方如不配合或故意拖延验收、擅自动用或提前使用本工程均视为本工程已验收为合格工程，由此发生的质量或其它问题均由甲方负责。
3、本合同自签订之日起生效。任何一方擅自解除或终止本合同即视为违约，违约方除全额赔偿守约方实际损失外，另支付守约方合同总金额的5%作为补偿。
十、争议解决方式：双方发生争议后，协商解决，协商未果，由守约方所在地人民法院诉讼解决或仲裁委员会仲裁解决。
十一、其它约定事项
1、双方会审认可后图纸、签证、变更及来往函件均视为本合同的有效组成部分，前后抵触时以日期在后为准。
2、本合同双方法定代表签字、盖章后生效，双方将合同条款履行完毕后自行终止。
3、本合同不含配套费，即钢构承建方与土建方互不支付费用。
十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
十三、补充条款
1、地脚锚栓由甲方委托土建施工方预埋并由其承担材料费、安装费、措施费，乙方免费派技术人员现场指导;
2、乙方施工期间现场施工人员服从甲方管理，遵守甲方规章制度;
5、本工程成交价为不含税价，如工程所在地税务机关追究应由甲方出面协凋处理，乙方不承担任何费用;
6、乙方免费为甲方设计钢构图纸，并提供施工图两套。
甲方：乙方：
住所：住所:
法人代表：法人代表：
委托代理：委托代理：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
年月日年月日
简单的安装合同篇2
甲方：_________
乙方：_________
甲方将_________住宅新区（_________区）、__________________、室外消防系统和泵房整个消防工程委托给乙方施工，为明确双方职责，保证工程顺利完成，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守执行。
一、工程项目及承包方式
1、工程项目：_________住宅新区（_________区）、__________________、室外消防、泵房及防排烟工程，具体项目详见工程预算书。
2、承包方式：以包工包料一次性承包。
3、税金费用：_________。
二、工程工期
1、紧随土建、装修工程进度进行管线敷设，待装修施工队伍完全退场后，于_________月内安装好消防设备和完成设备的调试开通。
2、施工过程中如发生下列情况之一的，经双方现场代表签定确认后，工期顺延。
（1）因受水、电原因影响安装及调试的；
（2）遇到人力不可抗拒的灾害而引起的延误工期的。
三、甲方职责
1、对工程进度、工程质量进行监督，会同乙方检查隐蔽工程办理中间交工验收手续，负责及时签证和有关隐蔽实验记录签字以及其他事宜，解决有关事宜并协助乙方搞好施工现场保卫工作。
2、负责安排工作间、施工场所，并提供施工所需之水、电、协调施工现场各单位间相互交叉作业所遇到的问题。
3、本工程竣工通知三天内，配合乙方办理交工验收手续，并协助安排整体验收工作。
四、乙方职责
1、根据甲方确认后的工程设计图纸组织施工，保质保量按时完成。
2、在施工过程中，根据现场实际情况认为需要改变施工方案的，应及时通知甲方，待甲方同意后方可按新的方案施工。
3、乙方在施工中，应加强对本单位职工的安全教育，做好现场安全和保卫工作，确保按安全操作规范施工，消防施工的安全责任由乙方自负。
4、调试期间乙方通知甲方派专人到场跟班熟悉操作规程并上报消防监督部分备案。
5、乙方在工程竣工时应及时通知甲方办理工程实际工程量验收及相关手续。
五、验收方法及标准
1、工程验收：甲、乙双方以施工图、说明书、消防审核意见书、会审纪要及验收技术规范为依据进行。
2、电气设备及线路和气体管道按国家标准及消防规范进行验收。
2、所有消防设备、材料均应有明确产品品牌、质量要求、管厚，且符合设计和消防技术标准要求，材料进场须经甲方验收合格后方可使用，并提供产品品牌证书、质保资料、内业资料。
六、工程款支付方式
本合同签订之日至主管材料进场后10天，甲方预付_________%工程款；待主设备进场安装完善后再付_________%工程款；其余待消防验收合格及相关竣工验收手续完善后30天付工程决算价_________%；余5%为壹年保修期满后付清（若壹个月内未能付还工程款，按月息_________%计算利率）。（付款以现金形式支付）
七、工程保修期
从验收合格后实际投入使用开始算起，免费维修_________年，保修期内非质量原因造成的损失，其修理费由甲方负责。
八、本合同一式二份
甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效，至工程验收合格决算付清之日失效。
甲方：_________负责人：_________代表：_________电话：__________________开户银行：___________________________账号：___________________________
乙方：_________负责人：_________代表：_________电话：__________________开户银行：___________________________账号：___________________________
签订日期：_________年_________月_________日
简单的安装合同篇3
发包方： (以下称“甲方)
承包方： (以下称“乙方)
甲乙双方本着相互合作、相互信任的态度，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》的规定及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，签订本承包合同，以资共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、承包范围及方式
1、乙方以 清包工 的方式完成承包范围内的工作量，即包安装的人工费用、包质量、包工期、包安全施工、包文明施工、包工程验收。(包括材料的装卸和场内的二次运输及制安、门窗框标识清理、发泡剂填缝、防雷接地的连结，打防水胶等)及本合同约定的其他事项和费用。项目部与班组约定范围内的所有门窗由乙方负责施工处理。现场施工人员的交通费、住宿费和就餐费用由乙方自行安排。需要时甲方可提供必要的协调工作。乙方从合同签订起对门窗工程进行承包直至工程竣工验收及后期维修工作。
2、辅材提供方式：
3、除垂直运输设施、吊篮、脚手架外的施工机具、设备由乙方自备(施工作业的工具)，其用于施工作业的工具类消耗性材料自行购买。
4、包材料损耗：铝材/塑钢损耗为0.5%(按米计)，玻璃为1%(按玻璃面积计)，五金件损耗为零(机械性损坏或厂家质量问题可退换)，玻璃胶、结构胶、耐候胶以进场工地实测量消耗量为准。如因劳务队伍的原因造成材料损耗超过规定损耗率的由劳务队伍照价赔偿，并处以损耗材料总价的罚款。各种硅胶的使用必须要按技术要求施工到位，使用后的胶筒按规定交回，如不交回则按损耗算。安装配件由甲方负责，乙方应严格按照设计要求进行安装，超出部分费用由乙方自理。
3、主要工程项目工作内容：
3.1 洞口放线测量，确定门窗准确的加工尺寸;
3.2 各类材料的现场运输清点;
3.3 生产计划、运输计划编排;
3.4 进场材料的二次运输工作;
3.5 外框定位、固定及防雷接地的连接;
3.6 外框四周发泡剂的填缝处理;
3.7 窗框与外墙连接的周边注胶密封;
3.8 固定玻璃、内扇及辅助部件(包含门窗扇外露执手)现场安装，玻璃周边的室内外注胶密封;
3.8 成品保护及卫生清理及淋水试验(如甲方要求);
3.9 检试验及交工验收的配合、维修、保修等全部操作过程。
三、工期要求
本工程的开工日期根据项目部的施工进度安排，以项目部发出的开工通知为准，乙方的具体施工进度应满足甲方、监理、总包及业主的总进度要求。特别是关键节日里的施工人员和设备等必须满足业主的工期要求。
四、工程质量
1、本工程质量求合格。工程所有性能均应满足国家规范《铝合金门窗》gb/t8478-2008、《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50210-2001《中空玻璃》gb/t11944-2002和《建筑节能工程施工质量验收规范》gb50411-2007及设计图纸和合同要求。
2、对甲方、监理、质检站或业主提出不符合质量要求的地方，乙方必须立即整改并承担因此而发生的一切费用，工期不予顺延。
五、安全事项
1、乙方必须建立健全安全管理组织机构，建立安全责任人、专职安全员、配合甲方做好安全教育及日常安全工作。
2、乙方必须在人员上岗前进行三级安全教育，对人员逐一登记，填好安全教育记录、试卷，必须每周做好班内安全教育，做好每天班前安全交底并计入班组施工日志中，使班组人员均有很强的安全意识，并做好教育记录。每周必须交一份班前安全活动记录到项目部。人员要保持相对稳定，新增人员也必须按上述程序组织施工。
3、乙方必须确保电工、焊工、吊篮工等特殊工种操作人员持有特种作业人员操作证。特殊工种上岗证原件必须放在工地随时准备备查，做到人证一一对应。
4、由于乙方人员操作不当或违反操作规程等自身原因造成的安全事故或造成他方人员伤亡，由乙方承担一切损失和责任。
5、因乙方及作业人员的原因而造成安全事故、治安事件，其责任和费用均由乙方承担，同时甲方对乙方按规定进行处罚。
六、文明施工
1、乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。
2、乙方在作业层及施工现场、材料进场的材料堆放必须在甲方指定的地点且整齐、井然有序。
3、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所有费用从乙方工程款中加倍扣除。
4、乙方在施工期间，严禁违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、扯皮打架等不文明行为，每发现一次罚款200元。
5、搞好现场文明施工，做好材料、设备等堆放整齐有序，保持现场的整洁卫生;完工后整理好现场，做到工完场清，交工验收之前，做好一次全面清洁，并负责配合甲方做好各级验收工作。
七、双方职责
(一)甲方权利义务
1、甲方委派 为现场负责人，代表甲方全权负责工程现场管理，指导、监督、监督乙方的施工组织及进度安排，保证工程质量。
2、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主和总包负责;
3、负责现场的统一协调管理，协调设计图纸问题的处理。对设计变更进行签证。
4、负责审核乙方编制的施工组织方案及材料加工计划。
5、有权监督工程质量、进度、安全、文明施工等管理工作，对乙方在操作过程中存在的工期、质量、安全、文明施工等问题有权提出限期整改、处罚措施，并有权解除本合同。甲方因此解除合同的，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。
6、协调总包单位向乙方提供材料、构建及机具的临时堆放场地，提供维护材料，乙方自行搭设临时堆放场地和现场加工场地的围护，并协调总包提供施工用水、用电接驳点。
7、甲方协调总包方的施工用脚手架及垂直运输工具。
8、负责协助乙方处理在施工中与其他交叉施工队伍的关系。
9、负责按合同要求及时向乙方支付合同价款。
10、甲方负责监督乙方发放工人工资。若乙方不能按时发放工人工资，甲方有权代为发放，所发放工资直接从工程款中扣除。
11、负责对乙方进行技术交底，进行技术复核，统一安排技术档案资料的收集整理及组织已完工工程的交工验收。
12、甲方有权增减乙方的承包内容和工作量。
13、进行隐蔽工程的检查和验收，组织分项工程检查验收，组织相关单位进行工程竣工初步验收。
14、监督乙方爱护工地设备，有权对乙方浪费材料、水电及破坏其他公共设施予以罚款。
(二)乙方权利义务
1、乙方委派 驻工地现场负责人代表乙方履行本合同。如现场负责人不在现场时应明确其带班人员负责，否则每次罚款200元，如有特殊情况，应向项目经理请假，经批准后方可离开现场。
2、负责施工期间的施工进度、质量、安全和文明施工等现场施工管理。
3、乙方的施工、加工制作必须遵守国家的有关规范、条例以及项目部提供的设计图纸、工艺规范、质量标准、乙方必须按图施工。
4、无条件服从业主、总包方、甲方、监理的统一管理和现场的统一协调，做好与监理、总包方及其他交叉施工单位的配合工作。
5、乙方必须根据现场实际需要制定详细的材料计划(不得有错误或不需要的材料出现，若有错误的现象发生，乙方照价赔偿)，乙方人员在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，如有浪费或偷窃，第一次照价赔偿，第二次双倍赔偿，再次发生三倍赔偿，以此类推。甲方项目经理部采购的材料由甲方项目部相关人员参与监督乙方接收领用，乙方接收领用后的材料由乙方全权负责保管，直至工程完成。工程完成时，若乙方领用数量超出按竣工图核定的数量(含合理的损耗率，各种材料的合理损耗率由项目部确定)，超过部分由甲方项目经理部在结算时从乙方的工程款项中扣除费用。所有玻璃胶筒，必须按已领数量退回公司，否则将按已领数量的实际价格扣除。
6、负责提供洞口尺寸等施工和计划所需的现场尺寸，并对提供的尺寸负责。若尺寸提供有误造成一切损失所发生的费用，由乙方全部承担。
7、如因乙方原因而导致乙方劳务人员停工或向甲方、有关政府部门投诉，一切后果由乙方承担，甲方并有权解除合同。如甲方因此而遭受政府主管部门的罚款，该罚款由乙方全额承担，甲方有权按照该罚款的金额向乙方追究违法责任。
9、乙方必须购买施工人员劳务人身意外险，并提供现场所有劳务人员身份证;
八、合同造价
1、合同采取固定单价承包方式：工程量暂定，完工按实结算。
2、合同总价以最终结算面积为准(面积按门、窗实际制作尺寸计量)。
3、合同外增加项目或变更承包范围，双方另协商定价。
计价方式：
①、如合同中有相同类型的施工内容，按同类产品单价计价;
②、如合同中无同类施工内容，双方协商定价。
九、付款及结算
本工程无预付款 ，工程款按月进度，以完成工程量的60%支付。外框安装并验收合格的，支付总价的 %;固定玻璃安装完成并验收合格的，支付至总造价的 %;内扇及其它部件安装完成并验收合格的，支付至工程总造价的 % 。乙方完工经监理和业主方验收合格，交付手续后支付至工程总造价的95%.决算造价的5%作为保修金， 年保修期满后一次性无息付清;(应扣除保修期间发生的由甲方代付的保修费用)。
十、工程保修
1、本工程质保期为 年，从工程通过建设单位竣工验收合格之日算起。
2、保修期内发生的维修，由甲方书面通知或电话通知，乙方必须在8小时内答复并在24小时内赶赴现场处理，否则，甲方可以另请第三方处理，由此发生的费用从保修金中扣除并可以发生费用的两倍处罚乙方。
十一、违约责任
1、任何一方不能全面履行合同均属违约，因违约造成的责任和经济损失概由违约方承担。
2、本合同其他条款约定违约责任的，依照其约定。
十二、争议解决：因本合同在执行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十三、其他约定
1、合同附件：三级安全教育卡、项目责任书、公司管理规定;
2、本合同一式两份，具有同等法律效力。未尽事宜可经双方协商后列入其它事项，其它事项与本合同具有同等效力。
甲 方：
电 话：
签订时间： 年 月 日
乙 方：
电话：
签订时间： 年 月 日
简单的安装合同篇4
发包人全称：(以下简称：甲方)
承包人全称：(以下简称：乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其它有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
施工现场条件：以现场实际情况为准；
施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：
1、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体；零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔；室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内排水、弱电的全部安装工程，电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下：
a、给排水部分：给水部分：接口、起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。
b、电气部分：从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工：施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
三、双方责任：
1、甲方负责提供施工图纸一套，协调施工用电。
2、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试。
3、承包施工过程中，乙方不能以人工、材料价格上涨或其它原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的情况，甲方有权安排其它施工队进场施工，人工费从乙方扣除。
4、工完场地清。
四、工程费计算方式：
按工程施工图纸建筑面积每平方米( )元计算。如乙方延工期按每平方米( )元计算。如再延期超30天按照每平方米( )元计算。
注：如由甲方材料供应不上的，与乙方无关。
五、付款方式：乙方组织人员进场施工后，甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后，一周内支付工程总价87%给乙方。扣5%工程款作为保修期的质量保证金。一年后没有质量问题，一周内无息一次性支付给乙方。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
简单的安装合同篇5
甲方：xx房地产发展股份有限公司
乙方：施工总承包单位
丙方：铝合金门窗厂
甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙、丙三方就铝合金门窗加工、安装等事宜，签订本合同，三方必须严格遵守。
一、工程名称、地点及安装：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、铝合金门窗加工规格、安装要求，三方协商一致，共同确认《门窗加工、安装技术要求》(列为合同的附件1)。
4、门窗规格、价格表：
开启方式 规格
合计总金额
交货日期：
开启方式 规格 数量 交货日期 备注
框 扇
5、甲方有权指定型材及玻璃厂商或品牌。
指定型材供应商(品牌)为：
指定玻璃供应商(品牌)为：
6、门窗安装竣工日期：20 年 月 日
二、合同三方当事人的责任和权利
(一)甲方责任和权利
1、甲方应按合同约定时间向乙方支付总包管理费，向丙方支付门窗加工、安装费。
2、甲方对乙方实施监督和管理。
3、甲方负责协调乙方与丙方的工作。
4、甲方有权抽查丙方的加工和安装情况。
5、甲方应对丙方提供的价格体系保密。
(二)乙方责任和权利
1、乙方应及时向丙方提供所需的产品《计划表》和《规格尺寸要求》等，以保证丙方按时加工、安装。
2、乙方负责对丙方进场(安装前)门窗进行验收,对验收不合格的产品有权清除场外。
3、乙方负责为丙方提供门窗存放场地或存放库房。
4、乙方负责提供丙方安装门窗时必要的施工条件。
5、乙方负责协调、配合丙方施工。
6、乙方对丙方实施监督和管理。
7、乙方应对丙方的安装工作提供必要的技术支持。
8、乙方对甲方负责，对丙方的门窗加工、安装和现场施工管理等出现的问题，有权制止、要求整改、返工、停工等。
9、乙方负责将对丙方门窗加工、安装的监督、管理情况向甲方汇报。
10、丙方安装完毕后，乙方负责验收，有权对安装不合格的门窗要求整改、返工，直至合格为止，并在最终的验收报告上签字、盖章确认，提交甲方。
11、乙方应当对丙方的合同付款申请单确认无误后签字、盖章，无正当理由不得拒绝。
12、门窗安装完毕后，乙方负责为丙方提供淋水试验的必备条件。
13、乙方负责成品保护， 避免造成损坏。
14、乙方应对丙方提供的价格体系保密。
(三)、丙方责任和权利
1、丙方负责对铝型材、玻璃、配件及辅料的验收，因丙方验收不严格，给甲方造成的损失，由丙方自行承担。
2、丙方接受乙方的监督和管理。
3、丙方应将门窗加工、安装进度计划提交甲方和乙方。
4、丙方应接受甲方关于门窗加工、安装方面的抽查。
5、丙方在任何时候都应接受甲方或乙方关于产品技术、加工、安装等方面的咨询。
6、门窗进场经乙方验收合格后由丙方委派的安装队专人负责保管，在此期间货物毁损、灭失的风险由丙方自行承担。
7、如果因甲方个别项目发生变化，致使安装期限发生变更(包括提前)或出现其他特殊情况，丙方应给予最大可能的支持。
8、丙方施工期间应严格遵守甲方及乙方有关规章制度，并接受乙方和监理单位的`管理。施工过程中和工程竣工未移交甲方前，负责对甲方施工设备、工程设备及工程成品进行妥善保护，因丙方原因造成的一切损失均由丙方承担。
9、门窗安装完毕后，丙方会同乙方做好门窗成品保护。如丙方未按合同约定配合乙方做好门窗成品保护，致使门窗损坏的，由丙方负责。
三、相关费用及支付方式
1、门窗价格由铝型材价格、玻璃价格、配件价格、加工费、安装费和运输费六部分组成。
2、丙方承诺：以上六种费用市场价格下降时，合同价款根据下降比例相应减少。此六种费用中除铝型材外，其它为上封顶价格。根据市场行情，铝锭(铝型材)价格上涨不超过500元/吨时，丙方不得提出铝型材涨价申请;铝锭(铝型材)价格上涨超过500元/吨时，丙方可向甲方申请铝型材涨价，涨价范围不超过铝锭(铝型材)价格上涨的相应比例。
3、丙方从加工至送达甲方指定地点，甲方不再向丙方另行支付任何费用。
4、乙方对丙方的门窗加工、安装实施监督和管理，并对丙方产品质量负有连带责任，甲方向乙方支付门窗加工、安装合同总价款 %的总包管理费。
5、支付方式
① 总包管理费的支付：丙方将门窗安装完毕后，由乙方负责验收，并将最终验收结果报告(乙方签字、盖章确认)提交甲方，甲方复检无误后，在工程竣工结算时向乙方一并支付总包管理费。
② 加工、安装费用的支付：丙方向甲方请求付款前，必须征得乙方同意，并由乙方在合同付款申请单(详见附件二)上签字、盖章确认，甲方收到经乙方签字、盖章确认的合同付款申请单后向丙方支付相应款项。
合同签订之日起，在收到乙方确认后的合同付款申请单后 日内，甲方向丙方支付合同总价款的20%，即rmb￥ 作为预付款;门窗全部进场后经乙方验收合格，在收到经乙方确认的合同付款申请单后 日内，甲方向丙方支合同总价款的 25 %，即rmb￥ 。门窗全部安装完毕，甲方收到经乙方签字、盖章确认的最终验收报告和合同付款申请单后进行复检，复检合格后 7 日内，甲方向丙方支付至工程结算总价的95 %，即rmb￥ 。工程结算总价的5%作为质保金，质保期为 2 年。质保期内无问题，期满一个月内付清余款。
6、乙方收到甲方的总包管理费后，需在竣工结算发票中列明。
7、丙方在收到甲方的货款后，需开具相应发票给甲方。
四、产品质量
1、丙方选用的铝型材、玻璃、配件及辅料等必须符合国家标准和三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》。
2、丙方加工、安装的铝合金门必须符合国家gb/t8478-xx标准、铝合金窗必须符合国家gb/t8479-xx标准，另外还必须符合甲、乙、丙三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》(列为本协议的附表1)。如果在合同履行过程中出台新的国家标准或行业标准，执行新的国家或行业标准。
3、丙方在安装前将门窗的抗风压性能分级及其检测报告、空气渗透性能分级及其检测报告、雨水渗漏性能分级及其检测报告、保温性能分级及其检测报告、空气隔声性能分级及其检测报告、承受机械力的检测报告，同时将铝型材及玻璃的检验报告、生产许可证、合格证书及相关的其它资料(需加盖公章)备齐，提交甲方一份、乙方三份。另外，甲方验收时有权随机抽取三套作上述检测，相应的检测费用由丙方承担”。
4、门窗加工、安装完毕后，门窗表面不允许有铝屑、毛刺、油污或其它污迹。连接处不应有外溢的胶粘剂。表面平整，没有明显的色差、凹凸不平、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。
五、产品包装
1、丙方以合理的包装，保障产品符合正常贮运的要求，因包装问题而导致的产品毁损、划伤、擦伤、碰伤等外观损坏，由丙方负责。
2、货物包装不再另行计费。
六、交货方式
1、丙方负责货物的装卸、运输及运输过程中货物的保险事宜。
2. 货物送达合同约定地点后，由乙方和丙方委派的安装队共同验收，甲方不负责验收工作。
七、产品安装、验收
1、丙方承诺安排最优秀的安装队伍施工，确保门窗的安装进度和质量。
2、安装过程中，所需的辅料丙方自行承担，甲方不再另行支付费用。
3、在门窗安装前，因丙方原因导致型材变形、外观破坏、规格不符等，乙方有权拒绝验收，丙方应按合同约定交货时间及时调换。
4、丙方在安装过程中，必须遵守甲方和乙方的各项安全管理约定，如果丙方没有遵守或因丙方在安装过程中操作不当而发生的各种事故或给甲方和乙方造成的损失，均由丙方承担。
5、门窗安装完毕后，丙方负责配合乙方对门窗的加工质量和安装质量进行验收。现场验收包括产品外观、加工标准、安装要求等。乙方验收合格后，在验收合格确认文件上签字、盖章，并提交甲方。
6、乙方验收后若有异议，出具书面报告给丙方，丙方应在3日内给予答复;由于门窗短缺或质量问题等，丙方应在7天内补齐或更换。如果乙方提出异议后，丙方不予以答复的，视为违约，按合同的第十条丙方违约责任中第①款执行。乙方应将验收情况及时上报甲方。
7、甲方收到乙方的最终验收报告后，由甲方协同相关技术人员进行复检，合格后予以确认。如果检查中出现不合格情况，根据实际情况按合同第十条乙方违约责任中第②、③款执行。
8、乙方必须保障丙方的正常施工条件，出现停电、施工受阻等情况时，必须经三方共同确认方可顺延工期。没有经三方确认的延期，属于责任单位个人行为。
八、售后服务
1、质保期内丙方免费对门窗进行维修。如果因乙方原因致使门窗损坏的，由乙方承担相关费用。
2、因加工、材料或配件本身质量原因造成损坏的，丙方应终身免费更换和维修。
3、在业主验房期间，丙方应在项目工地现场派驻维修人员，随时对门窗出现的问题进行维修。
4、丙方撤场后，如出现需要维修问题时，丙方接到甲方通知后， 小时内必须到达现场进行维修(非丙方加工、安装或材料本身质量原因所造成的，相关维修费用由甲方或当事人承担)，否则视同丙方授权甲方自行处理，所发生费用从铝合金门窗质保金中扣除。
九、合同终止
1、甲方无正当理由未按合同约定支付合同价款，经丙方催告后两个月内甲方仍未支付，严重影响工程施工的，丙方可以单方解除合同。
2、丙方出现下列情况，甲方、乙方协商一致后，有权与丙方解除合同。
① 丙方冒用他人资质，或者私自将工程进行分包或转包。
② 丙方不及时加工门窗或进驻工地进行安装，经乙方催告后在指定期限内仍拒绝履行义务。
③ 丙方收到乙方《整改通知》后3日内，仍继续存在或在以后重复出现同一问题。
④ 丙方拒绝执行甲方根据合同约定发出的指示。
⑤ 丙方不按甲方指定或确认的材料，以及合同约定的质量要求进行加工、安装。
⑥ 门窗加工、安装质量不合格，并拒绝重作、返工。
合同解除后丙方须于3 日内无条件撤场，撤场时必须保证现施工现场所有物品的完好无损，并向甲方移交经整理后的施工资料和文件。
十、违约责任
1、甲方违约责任：
①、甲方无正当理由迟延向丙方支付工程款，承担相应违约责任，每天按应付部分货款金额万分之四的比例，向丙方支付逾期付款的违约金。
②、甲方未按合同中约定期限向乙方支付总包管理费，在收到乙方催告付款通知之后7日内仍未支付，从合同约定支付之日起，支付应付款的同期贷款利息。
③、合同履行过程中，当预留洞口发生变更时甲方未及时通知乙方，给乙方造成的损失，由甲方承担全部损失。
2、乙方违约责任：
①、对丙方加工、安装过程中出现的质量问题，甲方直接追究乙方责任，乙方可向丙方追偿。
②、由于乙方对丙方监督管理不当，致使丙方加工、安装的门窗质量不合格的，但是给甲方造成的损失小于甲方应向乙方支付总包管理费总金额，乙方应赔偿甲方损失部分的总金额，同时甲方有权扣除应付乙方总包管理费的 %。
③、由于乙方未按合同约定对丙方实施监督、管理或监督、管理不严格，或因乙方工作疏忽致使丙方加工、安装的门窗严重不合格，给甲方造成的损失大于或者等于甲方应向乙方支付总包管理费总金额，乙方应赔偿甲方损失部分的总金额，同时甲方有权扣除全额总包管理费。
④、乙方施工预留门窗洞口必须符合国家规范，满足三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》等。未能达到国家规范要求及《门窗加工、安装技术要求》，则视为违约，由乙方承担因此造成的全部损失，同时甲方有权扣除应付乙方总包管理费的 %。
⑤、乙方未按合同约定做好门窗成品保护，应负责重新安装符合要求的门窗由此增加的费用由乙方承担，同时向甲方支付损坏部分金额两倍的违约金，并承担给甲方造成的其他损失。如损坏是由于丙方的原因造成的，乙方可向丙方追偿。
⑥、乙方没有做好丙方的施工协调工作，致使丙方门窗安装迟延，给甲方造成损失的，由乙方承担全部损失。
⑦、乙方无正当理由不得拒绝丙方的付款申请，否则，视为违约。
⑧、合同履行过程中，当工程发生变更影响到丙方加工、安装门窗时，乙方未及时通知丙方，给丙方造成的损失，由乙方承担全部损失。
3、丙方违约责任：
①、丙方加工、安装的门窗与合同约定的要求不符的，丙方向甲方支付不符合要求部分价款两倍的违约金，并在指定期限内使加工、安装的门窗达到合同约定的要求。甲方有权缓付相应货款直至丙方按合同约定履行义务。指定期限届满，经甲方或乙方催告后丙方仍不能按合同约定履行义务，甲方和乙方协商一致后，有权与丙方解除合同，丙方按照本条丙方违约责任中第⑤款承担违约责任。
②、丙方未按合同约定日期安装完毕的，每迟延一天向甲方支付合同总价款万分之四的进度违约金。
③、丙方加工、安装的门窗必须符合国家规范及三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》等。未能达到国家规范要求及《门窗加工、安装技术要求》，则视为违约，乙方有权要求丙方重作或返工，直至符合国家规范及三方共同确认的《门窗加工、安装技术要求》。丙方承担因此造成的全部损失，同时应向甲方支付合同总金额的 %作为违约金。
④、若发现丙方在施工现场遗留垃圾，乙方将通知丙方在指定时间内完成清理工作，否则乙方有权请第三方处理垃圾，由丙方承担相应费用。
⑤、因丙方责任致使合同终止，丙方向甲方支付合同总价款20%的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。
⑥、因甲方或乙方原因，导致丙方不能正常施工时，丙方应以书面形式提出延期申请，否则甲方或乙方不承担相关责任。
十一、争议解决方式
合同履行过程中发生争议，三方友好协商解决;协商解决不了的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十二、其他
1、本合同自签订之日起生效，一式玖份，甲、乙、丙三方各执叁份，具同等法律效力。
2、本合同附件《铝合金门窗加工、安装技术要求》作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
甲方：
法人代表：
委托代理人：
单位地址：
邮编：
电话：
传真：
乙方：
法人代表：
委托代理人：
单位地址：
邮编：
电话：
传真：
丙方：
法人代表：
委托代理人：
单位地址：
邮编：
电话：
传真：
简单的安装合同篇6
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
为此项工程顺利开展，确保甲乙双方有双赢效果，根据合同法有关规定，经双方协调特制定以下条款，共双方遵守执行，在施工过程中双方保证做到诚信、安全、优质、配合之效果。
一、甲方工地施工技术人员向乙方交代本工地安装施工技术方面系列要求并提供图纸复印件转交、施工时间与完工期限、配合施工情况。在规定日期内.内外框安装完毕。
二、甲方向乙方提供采用门窗型材为联塑，玻璃为中宽双层，施工单价为320元，总金额约250万元。
三、乙方负责配合本工地进度施工，安全责任由乙方自行负责（由甲方工地不安全因素情况的除外），乙方施工时按甲方施工技术员提供的本工地门窗图纸设计形式安装施工。
四、付款形式：在乙方安装完一栋楼房窗外框后，甲方付本栋楼房门窗安装款的40%的安装款给乙方，在甲方通知乙方安装内窗时再付本栋窗子安装款25%给乙方，本栋楼房安装完毕经验收合格十五日内付清本栋楼房窗子安装款，要求乙方提供付款金额发票，以下几栋付款形式同上。
五、未尽事宜由双方协调解决。
六、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，经双方签字后生效，并起法律效益，本合同有效期至本工地完工后止。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
经办人：
经办人：
签约时间：______年______月______日
签约地点：
简单的安装合同篇7
甲方：
乙方：
经双方协商由乙方承担甲方_潜江市城南新区教学楼水电工、消防工程施工任务，为明确双方责任，保证工程质量、工期、安全文明施工，经双方同意签定本合同。
一、承包方式：
包工不包料。
二、承包保证金：
_______元，合同签订后交甲方，工程验收合格退乙方。
三、承包范围：
施工图和图纸会审变更所含的全部工程项目内容。
四、承包价款和付款办法
1、按建筑面积每㎡（建筑面积按国家规定的计算方法计量）承包价款中含工人劳保费和养老保险金。
2、基础底层完工验收合格，付工程承包价款水付20%，内粉含天棚、楼地面，完工验收合格后付__%，外粉完工验收合格后付%，竣工验收付%，余款保修期满付清。
3、工程款的支付必须保证施工工人的工资，乙方如有拖欠施工工人工资，影响工程施工，甲方可从乙方承包款中直接支付工人工资，如乙方承包款超支，用乙方设备机械抵扣。
五、工程质量：
乙方施工人员进场接受甲方质量技术交底，严格按图纸和规范施工，不得随意增减项目，严格按施工规范检查、验收，服从甲方现场施工管理人员指挥，工程质量达国家规范的合格标准。因乙方人员违章施工造成的质量事故一切损失由乙方承担。分项工程检查验收发现一处质量不合格罚款1000元，以此类推，从承包款中扣除。
六、安全施工：
乙方人员进入施工现场接受甲方安全技术交底，严格按国家安全施工规范组织施工，安全防护措施符合国家安全规范标准。因乙方违章作业和安全防护措施不规范等因素造成的安全事故，一切责任和损失由乙方承担。
七、文明施工：
乙方人员进场，遵守现场文明施工章程，听从甲方现场人员管理，按文明施工条例施工。计划、节约用料，水电材料按计划领料，每天领料未用完交会保管，现场每天无余料过夜，发现一次罚款1000元，二次清退出场。
八、工期：
_______年3月11日至_______年8月15日，乙方按期编排施工进度计划，严格按施工形象进度组织施工，保证按期交工。工期延误每一天罚款200元，提前奖200元。施工中乙方工期严重滞后，甲方有权另行安排施工队伍，其施工费用从乙方承包价款中扣支，因甲方材料供应和材料质量等甲方原因影响工期，工期顺延。
九、本合同双方签字后生效，未尽事项双方协商解决。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
会计实习心得体会最新模板相关文章：
★ 安装合同通用7篇
★ 简单借款合同7篇
